Исковое заявление о возврате предварительной оплаты по договору подряда
Скачать образец иска о возврате аванса по договору подряда. Документ применим в случаях, когда после заключения договора подряда подрядчик не приступает к выполнению работ либо работы не завершены в предусмотренный договором срок.
Демонстрационная версия документа
Исковое заявление
о взыскании задолженности и неустойки вследствие неисполнения обязательств по договору подряда
Между _____ (указать ФИО/ наименование подрядчика) (подрядчик, истец) и _____ (указать ФИО/ наименование заказчика) (заказчик, ответчик) заключен Договор подряда № _____ от _____ года (далее – договор), предметом которого является выполнение работ _____ (указать наименование работ, например: «по ремонту жилого помещения (квартиры)»).
Срок выполнения работ по договору составляет _____ (указать срок, например: «30 дней с момента подписания договора»).
Условия, необходимые для выполнения работ по договору истцом были предоставлены ответчику своевременно и в полном объеме.
В соответствии с условиями договора истцом были преданы ответчику денежные средства в размере _____ тенге, что подтверждается _____ (в качестве подтверждения передачи денежных средств могут быть представлены: платежные поручения, собственноручная расписка ответчика о получении средств, переписка между истцом и ответчиком).
Вместе с тем, ответчиком грубо нарушены условия договора.
Описать ситуацию, например: «ответчиком не выполнены работы в установленный срок» или «с момента вступления в силу договора, ответчик даже не преступил к выполнению предусмотренных договором работ».
…………………………
В каких случаях применим иск о возврате аванса по договору подряда
Документ применим в случаях, когда после заключения договора подряда подрядчик не приступает к выполнению работ либо работы не завершены в предусмотренный договором подряда срок.
Форма и содержание иска о возврате аванса по договору подряда
Требования к форме и содержанию искового заявления определяются статьями 148 - 149 Гражданского процессуального кодекса РК.
Иск подается в суд в письменной форме через канцелярию суда, либо в форме электронного документа через информационный сервис «Судебный кабинет».
В исковом заявлении указываются следующие сведения:
- наименование суда, в который подается исковое заявление;
- данные истца и ответчика (ФИО/ наименование; БИН/ ИИН, адрес, телефон; банковские реквизиты - для юридических лиц);
- данные представителя (Ф.И.О., телефон, е-mail - если заявление подается представителем);
- требования истца и обстоятельства, на которых они основаны;
- сведения о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора, если это предусмотрено договором;
- цена иска.
В случае, если исковое заявление содержит требование о взыскании неустойки предусмотренной договором, необходимо произвести ее расчет.
Документы, прилагаемые к иску о возврате аванса по договору подряда
К исковому заявлению прилагаются:
- копия удостоверения личности истца (для физических лиц);
- копии устава, справки о государственной регистрации, приказа о назначении руководителя исполнительного органа истца (для юридических лиц);
- копия искового заявления;
- договор подряда;
- документ об оплате государственной пошлины;
- документы, подтверждающие обоснованность требований заказчика (гарантийные письма заказчика; претензионные письма подрядчика; скриншоты переписки и т.д.);
- доверенность на представителя, копии диплома, удостоверения личности представителя (если заявление подается представителем);
К исковому заявлению, подаваемому в форме электронного документа, прилагаются электронные копии документов, указанных приложении.
Ознакомиться с другими видами обращений в суд
Данный материал отражает личную точку зрения автора и носит рекомендательный характер. Материал основан на нормативных правовых актах, действующих на дату публикации.